BA.350.224 - Bürgerhaus Dettingen - Elektroinstallation
Amtlicher Bekanntmachungstext
Bürgerhaus Dettingen - Elektroinstallation ( KN-2023-108 Elektro )
a) Name, Anschrift des Auftraggebers (Vergabestelle) Telefon, E-Mail-Adresse usw.:
Stadt Konstanz, Bauverwaltungsamt
Untere Laube 24
78462 Konstanz
Deutschland
+49 75319002879
+49 75319002514
Kontaktstelle Bearbeiter: Telefon, Fax, E-Mail, Internet:
Beate Heisler
Untere Laube 24
78462
Konstanz
+49 75319002515
+49 75319002514
Beate.Heisler@konstanz.de
b) Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
c) Elektronische Auftragsvergabe mit Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:
d) Art des Auftrags:
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
78465 Konstanz, Schulweg 1 - 5, Allensbacher Straße 7
f) Art und Umfang der Leistung:
Konstanz - Bürgerhaus Dettingen - Elektroinstallation
- Niederspannungsinstallationsanlagen
- Kabel und Leitungen
- Verlegesysteme
- Installationsgeräte
- Brandschottungen
- Überspannungsschutz
- Unterflursysteme
- Beleuchtungsanlage
- Sicherheitsbeleuchtung
- Blitzschutz - und Erdungsanlagen
- Such - und Signalanlagen
- Automationssysteme
- Abruchmaßnahmen Demontage
g) Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags (nur wenn auch Planungsleistungen mit ausgeschrieben werden):
h) Art und Umfang der einzelnen Lose:
Nein
i) Frist für die Ausführung:
02.04.2024
02.08.2024
Ausführung siehe Bauzeitenplan
j) Nebenangebote sind:
Nebenangebote sind nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote sind:
nicht zugelassen
l) Ausschreibende Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert/eingesehen werden können:
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH & Co. KG
Breitscheidstraße 69
70176 Stuttgart
Deutschland
+49 71166601-555
Stadt Konstanz, Bauverwaltungsamt
Untere Laube 24
78462 Konstanz
Deutschland
+49 75319002879
m) Anforderung digitaler Vergabeunterlagen:
1) V24-Direkt-Kiosk:
Die Vergabeunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter (URL)
https://www.vergabe24.de/vergabeunterlagen/54321-Tender-18c62cfe961-773495b04cf9a31
2) Vergabeportal Vergabe24:
Die Vergabeunterlagen stehen nach Abschluss einer gebührenpflichtigen Zugangsvereinbarung unter http://www.Vergabe24.de zur Ansicht und zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Fragen zum Download:
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH & Co. KG, Tel.: 0711 / 666 01 476 oder per Mail bieter@staatsanzeiger.de
o) Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote:
18.01.2024 10:00
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind - Falls abweichend von a) Telefon, Fax, E-Mail angeben:
Stadt Konstanz, Bauverwaltungsamt
Untere Laube 24
78462 Konstanz
+49 75319002879
+49 75319002514
Internetadresse: https://www.Vergabe24.de
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
r) Zuschlagskriterien (gilt für Haupt- und Nebenangebote):
Preis ist einziges Kriterium (100%)
s) Eröffnung der Angebote:
18.01.2024
10:00
Stadt Konstanz, Bauverwaltungsamt
Untere Laube 24
78462 Konstanz
6.07
Falls abweichend von a) Telefon, Fax, E-Mail angeben
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
t) Sicherheiten:
Sicherheiten nein
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen:
Nach § 16 VOB/B, den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen
v) Rechtsform der Bietergemeinschaften:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters:
Nachweise:
o) Bindefrist:
19.02.2024
x) Stelle zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße ist:
Regierungspräsidium Freiburg
Kaiser-Joseph-Straße 167
79098 Freiburg
Deutschland
Zusätzlich nur in Baden-Württemberg verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers:
Verpflichtungserklärung Mindestlohn nach §§ 4 und 5 LTMG mit Vordruck - KEV 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn -