BA.342.796 - Neubau Wohnheim Am Hambach - Elektroinstallationsarbeiten mit PV-Anlage
Amtlicher Bekanntmachungstext
Neubau Wohnheim Am Hambach - Elektroinstallationsarbeiten mit PV-Anlage ( SWIN-2023-0068 )
a) Name, Anschrift des Auftraggebers (Vergabestelle) Telefon, E-Mail-Adresse usw.:
Große Kreisstadt Winnenden
Bengelstraße 5
71364 Winnenden
Deutschland
+49 7195-13-302
+49 719513-300
zentralevergabestelle@winnenden.de
Kontaktstelle Bearbeiter: Telefon, Fax, E-Mail, Internet:
Sabrina Kokott
Bengelstraße 5
71364
Winnenden
+49 7195-13302
zentralevergabestelle@winnenden.de
b) Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
c) Elektronische Auftragsvergabe mit Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:
über das Vergabeportal Vergabe24.
d) Art des Auftrags:
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
Am Hambach 1+3, 71364 Winnenden
f) Art und Umfang der Leistung:
Elektroinstallationsarbeiten mit PV-Anlage
Kabeltragsysteme ca. 105 m
Installationsrohre ca. 1280 m
Kabel und Leitungen ca. 4950 m
Installationsgeräte ca. 322 St.
Gebäude-Hauptverteilung mit Zählerplatz 1 St.
Unterverteilungen incl. WE-Unterverteilungen 15 St.
Beleuchtungskörper ca. 74 St.
SAT-Anlage incl. 2 St. optische Verstärkeranlagen 1 St.
Funkvernetzte Rauchwarnmelder ca. 3 St.
PV-Module 80 St.
Wechselrichter 2 St.
Solarkabel ca. 410 m
g) Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags (nur wenn auch Planungsleistungen mit ausgeschrieben werden):
h) Art und Umfang der einzelnen Lose:
Nein
i) Frist für die Ausführung:
17.04.2024
30.04.2025
entsprechend dem Bauzeitenplan
j) Nebenangebote sind:
Nebenangebote sind zugelassen
k) mehrere Hauptangebote sind:
zugelassen
l) Ausschreibende Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert/eingesehen werden können:
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH & Co. KG
Breitscheidstraße 69
70176 Stuttgart
Deutschland
+49 71166601-555
https://www.vergabe24.de/vergabeunterlagen/54321-Tender-18ad5af526c-30d3ba0883f3bf4b
m) Entgelt für die Unterlagen: Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform oder CD-ROM gilt:
kein Entgelt
o) Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote:
02.11.2023 10:30
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind - Falls abweichend von a) Telefon, Fax, E-Mail angeben:
Große Kreisstadt Winnenden
Bengelstraße 5
71364 Winnenden
+49 7195-13-252
+49 719513-300
zentralevergabestelle@winnenden.de
Internetadresse: http://www.winnenden.de
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
r) Zuschlagskriterien (gilt für Haupt- und Nebenangebote):
Preis ist einziges Kriterium (100%)
s) Eröffnung der Angebote:
02.11.2023
10:30
Große Kreisstadt Winnenden
Bengelstraße 5
71364 Winnenden
0.01
Falls abweichend von a) Telefon, Fax, E-Mail angeben
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
t) Sicherheiten:
Sicherheiten ja
für Mängelansprüche
entspricht Nr. 8 Besondere Vertragsbedingungen - KEV 116.1 (B) BVB -
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen:
Nach § 16 VOB/B, den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen
v) Rechtsform der Bietergemeinschaften:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters:
Nachweise: Das Formular KEV 179 sowie die weitere Eigenerklärung zur Eignung (Excel-Datei) und die Verpflichtungserklärung Mindestlohn. Die Kriterien zur Beurteilung der Eignung entnehmen Sie bitte der Datei "Eignungskriterien".
o) Bindefrist:
15.12.2023
x) Stelle zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße ist:
Regierungspräsidium Stuttgart
Ruppmannstraße 21
70565 Stuttgart
Deutschland
Zusätzlich nur in Baden-Württemberg verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers:
Verpflichtungserklärung Mindestlohn nach §§ 4 und 5 LTMG mit Vordruck - KEV 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn -