BE.358.156 - V 19-24 Tolnaplatz Mühlenweg
Amtlicher Bekanntmachungstext
V 19-24 Tolnaplatz Mühlenweg ( V 19-24 )
a) Name, Anschrift des Auftraggebers (Vergabestelle) Telefon, E-Mail-Adresse usw.:
Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH
Tullastraße 71
76131 Karlsruhe
Deutschland
Kontaktstelle Bearbeiter: Telefon, Fax, E-Mail, Internet:
Vergabestelle
Tullastr. 71
76131
Karlsruhe
+49 7216107-5757
vergabestelle@vbk.karlsruhe.de
b) Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
c) Elektronische Auftragsvergabe mit Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:
d) Art des Auftrags:
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
Karlsruhe
f) Art und Umfang der Leistung:
Gleisbauarbeiten
Schienenwechsel Schottergleis 1.900 m
110 m2 Gleistragplatte des AG verlegen
120 m2 Betontragplatte herstellen
45 m Rheda City Gleis einbauen
150 m2 Asphaltbefestigung (Tragschicht, Binder, Decke) einbauen
g) Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags (nur wenn auch Planungsleistungen mit ausgeschrieben werden):
h) Art und Umfang der einzelnen Lose:
Nein
i) Frist für die Ausführung:
03.06.2024
28.06.2024
Fertigstellung Weichenwechsel Tolnaplatz bis 21.06.2024; Beginn Weiche + BÜ Mühlenweg ab 10.06.2024; Fertigstellung Weiche + BÜ Mühlenweg bis 28.06.2024
j) Nebenangebote sind:
Nebenangebote sind nicht zugelassen
gemäß Aufforderung zur Angebotsabgabe
k) mehrere Hauptangebote sind:
nicht zugelassen
l) Ausschreibende Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert/eingesehen werden können:
VBK - Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH über Vergabeportal
VBK - Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH über Vergabeportal
m) Entgelt für die Unterlagen: Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform oder CD-ROM gilt:
kein Entgelt
o) Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote:
03.04.2024 10:00
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind - Falls abweichend von a) Telefon, Fax, E-Mail angeben:
Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH, Angebote sind nur elektronisch über die Vergabeplattform zugelassen.
Internetadresse: https://www.tender24.de
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
r) Zuschlagskriterien (gilt für Haupt- und Nebenangebote):
Preis ist einziges Kriterium (100%)
s) Eröffnung der Angebote:
03.04.2024
10:00
Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH, Angebote sind nur elektronisch über die Vergabeplattform zugelassen.
Falls abweichend von a) Telefon, Fax, E-Mail angeben
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
- Keine -
t) Sicherheiten:
Sicherheiten ja
für Vertragserfüllung
für Mängelansprüche
entspricht Nr. 8 Besondere Vertragsbedingungen - KEV 116.1 (B) BVB -
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen:
Nach § 16 VOB/B, den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen
v) Rechtsform der Bietergemeinschaften:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters:
Nachweise: Die Urkalkulation ist in verschlüsselter digitaler Form mit Angebotsabgabe einzureichen.
Ein detaillierter Bauzeitenplan ist mit Angebotsabgabe einzureichen.
o) Bindefrist:
08.05.2024
x) Stelle zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße ist:
Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Zusätzlich nur in Baden-Württemberg verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers:
Verpflichtungserklärung Mindestlohn nach §§ 4 und 5 LTMG mit Vordruck - KEV 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn -