a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name und Anschrift:   Interkommunale Vergabestelle Wölfersheim im Auftrag der Stadt Reichelsheim
Hauptstraße 60
61200 Wölfersheim
Telefon:   +49 6036-97372-161
Fax:    
E-Mail:   vergabestelle@woelfersheim.de
Internet:   https://www.stadt-reichelsheim.de

b)

Vergabeverfahren:   Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:   25_2025REI

x) Weitere Anforderungen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz

Hinweis zur Abgabe von Verpflichtungserklärungen bezüglich Tariftreue und Mindestentgelt:   Diese ist Teil der Vergabeunterlagen und mit dem Angebot einzureichen
Vertragsstrafe wegen schuldhaften Verstosses gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung wird vereinbart:    
Soziale, ökologische, umweltbezogene und innovative Anforderungen:    
Anforderungen nach § 3 HVTG:   nein

y) Zuschlagskriterien

Wirtschaftlich günstigstes Angebot in Bezug auf:   Niedrigster Preis

z) Sonstige Angaben

CPV: 45331000-6 - 45332400-7

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform





schriftlich

d) Art des Auftrags

Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung

Reichelsheim

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Art der Leistung:   Heizungs- und Sanitärtechnik
Umfang der Leistung:   Siehe Leistungsbeschreibung

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage:    
Zweck des Auftrags:    

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

Vergabe nach Losen   Nein

i) Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung:   02.02.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:   15.06.2026
weitere Fristen:   Sanitär Rückbau Altanlagen: 02.02.2026 - 19.02.2026
Sanitär BA-Grobinstallation: 08.04.2026 - 06.05.2026
Sanitär BA-Feininstallation: 22.05.2026 - 15.06.2026
Heizung BA-Grobinstallation: 23.02.2026 - 20.03.2026
Heizung BA-Feininstallation: 23.03.2026 - 07.04.2026

j) Nebenangebote

nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt

unter:   https://www.tender24.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19a82537078-816c2f298cf0d4f

Anforderung der Vergabeunterlagen:    
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:   Nein
Nachforderung   Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist

am:   11.12.2025
um:   14:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:   14.01.2026

p)

Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.tender24.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Interkommunale Vergabestelle Wölfersheim
Hauptstraße 60
61200 Wölfersheim
Deutschland
Tel.: +49 6036-9737 -2161

E-Mail: vergabestelle@woelfersheim.de

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen

Deutsch

r) Zuschlagskriterien

nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis

s) Eröffnungstermin

am:   11.12.2025
um:   14:00 Uhr
Ort:   Interkommunale Vergabestelle Wölfersheim
Raum 108
Hauptstraße 60
61200 Wölfersheim
Deutschland
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:   Jeweils ein Bietervertreter. Sollten Sie Interesse haben, an der Submission teilzunehmen, informieren Sie uns bitte vorab. Sollte die Personenanzahl zu groß werden, muss der Raum gewechselt werden.

t) geforderte Sicherheiten

Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)
- Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

Sicherheitsleistung für Mängelansprüche
- Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

nach §16 VOB/B

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:   Siehe Vergabeunterlagen
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:    

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):   VOB-Stelle/Vergabekompetenzstelle beim RP Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3
64283 Darmstadt