BU.321.009 - Modernisierung Bildungszentrum Bau Geislingen - Elektroinstallationen
Sie haben die Vergabeunterlagen bereits bestellt:
Amtlicher Bekanntmachungstext
Bekanntmachung einer Öffentlichen Ausschreibung
a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse des Auftraggebers:
BAUWIRTSCHAFT BADEN-WÜRTTEMBERG e.V.
c/o Bildungszentrum Bau Geislingen
Grube-Karl-Straße 32, 73312 Geislingen/ Steige
Tel.: 07331 62014
Fax: 07331 68944
E-Mail: stolhofer@bildung.bauwirtschaft-bw.de
b) Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
c) Elektronische Auftragsvergabe:
Keine elektronische Auftragsvergabe.
Angebote sind schriftlich abzugeben.
d) Art des Auftrags:
Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
Grube-Karl-Straße 32, 73312 Geislingen/ Steige
f) Art und Umfang der Leistung:
Elektroinstallationen unter anderem
Umbau vorhandener Elektro- Verteilungen
ca. 7.000 m Installationskabel
ca. 200 Stück Schalt- und Steckgeräte
EIB- Steuerung
ca. 115 Stück LED- Leuchten
ca. 4.000 m Datenkabel Kat.7
1 Stück Brandmeldeanlage
Demontagearbeiten
1 Stück Sicherheitsbeleuchtungsanlage
g) Zweck der baulichen Anlage, wenn Planungsleistungen mit ausgeschrieben werden:
Es werden keine Planungsleistungen mit ausgeschrieben.
h) Aufteilung in Lose:
Keine losweise Vergabe.
i) Frist für die Ausführung:
Beginn: 07.08.2023 Ende: 30.05.2025
Einzelfristen gem. Bauzeitenplan.
j) Nebenangebote:
Nebenangebote sind nicht zugelassen.
k) Zulassung mehrerer Hauptangebote:
Mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert/ eingesehen werden können:
aa) kostenfreie Anforderung / Einsichtnahme:
Bildungszentrum Bau Geislingen
Grube-Karl-Straße 32, 73312 Geislingen/ Steige
Tel.: 07331 62014
Fax: 07331 68944
Mail: stolhofer@bildung.bauwirtschaft-bw.de
bb) Online-Plattform zum Download:
www.vergabe24.de/vergabeunterlagen/FA63E39B5DAB257AE0530A0010AC9618
m) Entgelt für die Unterlagen:
kein Entgelt
o) Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote:
12.06.2023, 16.30 Uhr
Ablauf der Bindefrist:
11.07.2023
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:
BAUWIRTSCHAFT BADEN-WÜRTTEMBERG e.V.
c/o Bildungszentrum Bau Geislingen
Grube-Karl-Straße 32, 73312 Geislingen/ Steige
q) Sprache in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
r) Zuschlagskriterien:
Preis ist einziges Kriterium (100%).
s) Eröffnung der Angebote:
12.06.2023, 16.30 Uhr
Ort: siehe a) Schulungsraum Obergeschoss
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
t) Sicherheiten:
Es werden keine Sicherheiten verlangt.
Entspricht Nr. 8 Besondere Vertragsbedingungen - KEV 116.1 (B) BVB -
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen:
Zahlungen erfolgen nach § 16 VOB/B, den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen
v) Rechtsform für Bietergemeinschaften:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters
Mit dem Angebot einzureichen:
Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß
§ 6a Abs. 2 VOB/A
Näheres siehe Nr. 3.1 und 3.2 Aufforderung zur Angebotsabgabe
z. B. - KEV 110.1 (B) A -
x) Stelle zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße ist:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)
Regierungspräsidium Karlsruhe
Schloßplatz 1-3, 76131 Karlsruhe
Zusätzlich in Baden-Württemberg verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters:
Verpflichtungserklärung Mindestlohn nach §§ 4 und 5 LTMG mit Vordruck- KEV 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn
a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse des Auftraggebers:
BAUWIRTSCHAFT BADEN-WÜRTTEMBERG e.V.
c/o Bildungszentrum Bau Geislingen
Grube-Karl-Straße 32, 73312 Geislingen/ Steige
Tel.: 07331 62014
Fax: 07331 68944
E-Mail: stolhofer@bildung.bauwirtschaft-bw.de
b) Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
c) Elektronische Auftragsvergabe:
Keine elektronische Auftragsvergabe.
Angebote sind schriftlich abzugeben.
d) Art des Auftrags:
Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
Grube-Karl-Straße 32, 73312 Geislingen/ Steige
f) Art und Umfang der Leistung:
Elektroinstallationen unter anderem
Umbau vorhandener Elektro- Verteilungen
ca. 7.000 m Installationskabel
ca. 200 Stück Schalt- und Steckgeräte
EIB- Steuerung
ca. 115 Stück LED- Leuchten
ca. 4.000 m Datenkabel Kat.7
1 Stück Brandmeldeanlage
Demontagearbeiten
1 Stück Sicherheitsbeleuchtungsanlage
g) Zweck der baulichen Anlage, wenn Planungsleistungen mit ausgeschrieben werden:
Es werden keine Planungsleistungen mit ausgeschrieben.
h) Aufteilung in Lose:
Keine losweise Vergabe.
i) Frist für die Ausführung:
Beginn: 07.08.2023 Ende: 30.05.2025
Einzelfristen gem. Bauzeitenplan.
j) Nebenangebote:
Nebenangebote sind nicht zugelassen.
k) Zulassung mehrerer Hauptangebote:
Mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert/ eingesehen werden können:
aa) kostenfreie Anforderung / Einsichtnahme:
Bildungszentrum Bau Geislingen
Grube-Karl-Straße 32, 73312 Geislingen/ Steige
Tel.: 07331 62014
Fax: 07331 68944
Mail: stolhofer@bildung.bauwirtschaft-bw.de
bb) Online-Plattform zum Download:
www.vergabe24.de/vergabeunterlagen/FA63E39B5DAB257AE0530A0010AC9618
m) Entgelt für die Unterlagen:
kein Entgelt
o) Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote:
12.06.2023, 16.30 Uhr
Ablauf der Bindefrist:
11.07.2023
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:
BAUWIRTSCHAFT BADEN-WÜRTTEMBERG e.V.
c/o Bildungszentrum Bau Geislingen
Grube-Karl-Straße 32, 73312 Geislingen/ Steige
q) Sprache in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
r) Zuschlagskriterien:
Preis ist einziges Kriterium (100%).
s) Eröffnung der Angebote:
12.06.2023, 16.30 Uhr
Ort: siehe a) Schulungsraum Obergeschoss
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
t) Sicherheiten:
Es werden keine Sicherheiten verlangt.
Entspricht Nr. 8 Besondere Vertragsbedingungen - KEV 116.1 (B) BVB -
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen:
Zahlungen erfolgen nach § 16 VOB/B, den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen
v) Rechtsform für Bietergemeinschaften:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters
Mit dem Angebot einzureichen:
Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß
§ 6a Abs. 2 VOB/A
Näheres siehe Nr. 3.1 und 3.2 Aufforderung zur Angebotsabgabe
z. B. - KEV 110.1 (B) A -
x) Stelle zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße ist:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)
Regierungspräsidium Karlsruhe
Schloßplatz 1-3, 76131 Karlsruhe
Zusätzlich in Baden-Württemberg verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters:
Verpflichtungserklärung Mindestlohn nach §§ 4 und 5 LTMG mit Vordruck- KEV 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn